19. Hukuk Dairesi 2013/6153 E. , 2014/3078 K. "" MAHKEMESİ : Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi TARİHİ : 27/02/2013 NUMARASI : 2010/762-2013/88 Taraflar arasındaki birleşen alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın reddine, birleşen (Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/38) davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davacı-karşı davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmiş…
**19. Hukuk Dairesi 2013/6153 E. , 2014/3078 K.** **"İçtihat Metni"** MAHKEMESİ : Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi TARİHİ : 27/02/2013 NUMARASI : 2010/762-2013/88 Taraflar arasındaki birleşen alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın reddine, birleşen (Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/38) davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davacı-karşı davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı birleşen dosya davalısı vekili Av. M. A.. ve davalı birleşen dosya davacısı şirket yetkili temsilcisi R. K.. ve vek.Av. A. B..'nın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan davalı birleşen dosya davacısı şirket yetkilisi ve avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. -KARAR- Dava, davalının teslim etmekle yükümlü olduğu canlı kasaplık hayvanların eksik teslim edilmesinden kaynaklanan gecikme cezasının tahsili istemine ilişkindir. Davalı vekili, 180 günlük sözleşme süresi dolmadan akdin feshedilmiş olmasının sözleşmeye aykırılık teşkil ettiğini, Macaristan'daki aşırı yağışların etkisi ile zehirli atıkların toplandığı göletin yıkıldığını ve mal sevkiyatının imkansız hale geldiğini, bu durumun mücbir sebep oluşturduğunu, belirterek davanın reddini savunmuştur. Birleşen davada davacı vekili, et alım ihalesinden kaynaklanan borçların mucbir sebep nedeniyle müvekkili tarafından ifa edilemediğini ve davalının sözleşmeyi haksız şekilde feshettiğini belirterek 380.606 Euro ceza tutarından müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine, nakde çevrilen 532.800 Euro değerindeki teminat mektubu bedelinin, teslim edilen mal bedeli 48.049 Euro'nun, kar kaybı ve diğer masrafların davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Birleşen davada davalı vekili; davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, mucbir sebep nedeniyle talep edilen ek sürenin reddedilerek fesih sürecinin işletilmesinin hakkın kötüye kullanımı niteliğinde olduğu, yüklenicinin mucbir sebebi süresinde bildirdiği, yabancı bir ülkeden mucbir sebebin varlığı konusunda belge temin etmedeki güçlük nedeniyle fesihten sonra belge ibraz edilebildiği, mucbir sebebin varlığının belgelendirilmesinden ayrı bir sorun olduğu, bu nedenle asıl davadaki gecikme cezası talebinin haksız olduğu, aynı gerekçelerle birleşen dosyadaki gecikme cezasına ilişkin menfi tespit isteminin kabulü gerektiği, teslim edilen mal karşılığı 35.731 Euro, 500 TL müspet zararın birleşen dosyanın davalısından tahsiline, sözleşmenin kuruluşuna ilişkin masrafların tahsili isteminin reddine karar verilmiş, kararı asıl dosyanın davacısı, birleşen dosyanın davalısı vekili temyiz etmiştir.