11. Hukuk Dairesi 2012/13861 E. , 2013/14736 K. "" MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30.12.2011 tarih ve 2008/117-2011/525 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından ayrı ayrı istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar…
**11. Hukuk Dairesi 2012/13861 E. , 2013/14736 K.** **"İçtihat Metni"** MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30.12.2011 tarih ve 2008/117-2011/525 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından ayrı ayrı istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, Ataköy 11. Kısım villa 42 adresinde oturan...'a ait müvekkilince sigortalanan konutun davalı idarenin 14/10/2007 tarihinde Tavukçu deresinde yapılmakta olan ıslah çalışmaları sırasında köprü menfezlerinin kapatılması nedeniyle aşırı yağan yağmurun dereden taşması sonucu hasar gördüğünü, müvekkili şirketin 4164460 nolu sigorta poliçesiyle sigortalı bulunan konut ve içindeki muhtelif cins ve miktardaki emtiasının hasarlandığını, müvekkili şirketçe sigortalısına 26/10/2007 tarihinde 11.314,00 TL hasar tazminatı ödendiğini, müvekkili şirketin TTK 1301 maddesi gereğince sigortalısının halefi olduğundan söz konusu hasar bedelinin ödenmesi için davalılara ihtar mektubu gönderdiğini, ancak ödenmemesi üzerine bu davanın açıldığını, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 11.314,00 TL rücuen tazminat alacağının sigortalıya ödeme tarihi olan 26/10/2007 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı Kalyon İnşaat vekili, İSKİ tarafından ihaleye çıkarılmış bulunan "Avrupa Yakası 2006 yılı 2. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı" işinin 14/09/2006 tarihli sözleşme gereğince müvekkiline ihale edildiğini, söz konusu işte can ve mal güvenliğinin sağlandığı, yapılan imalatların fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapıldığını, Tavukçu deresi çevresinde bulunan binalarının bodrum katlarının mevcut dere akar kotunun altında kaldığı için meydana gelen su baskınlarının nedeninin yeni yapılan imalatlar olmayıp, mevcut dere güzergahındaki köprülerin altından geçen dere kesitlerinin yetersiz olması olduğunu, olaydan hemen sonra Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2007/245 D.İş sayılı dosyası ile tespit yaptırıldığını, sunulan bilirkişi kurulu raporunda sonuçta müteahhidin/davalının su baskınında herhangi bir imalatından, imalatlarda gecikmesinden ve taşkınlara sebep olan köprülerin kaldırılmamasından ve yoğun yağışlardan önce projesine uygun yeni imalatların yapılmamasında, müteahhit-davalı müvekkilinin kusur ve ihmalinin bulunmadığının açık ve kesin bir şekilde saptandığını, dolayısıyla müvekkili yüklenicinin herhangi bir haksız eyleminin bulunmadığını, zarara ilişkin sorumluluğundan söz edilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.