(Kapatılan)15. Hukuk Dairesi 2007/4462 E. , 2008/4691 K. "" Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki asıl davanın davacıları vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacılar vekili avukat .... Diğer davacı ve davalı vekili gelmedi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacılar avukatı dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek kar…
**(Kapatılan)15. Hukuk Dairesi 2007/4462 E. , 2008/4691 K.** **"İçtihat Metni"** Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki asıl davanın davacıları vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacılar vekili avukat .... Diğer davacı ve davalı vekili gelmedi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacılar avukatı dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Dava ve birleşen ... 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2005/320 E. sayılı davası gecikme tazminatı, yüklenici şirket tarafından açılan ... 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2005/504 E. sayılı davası ise tazminat istemleriyle açılmış, mahkemece feragatlar sonucu verilen karar asıl davanın davacıları arsa sahipleri vekili tarafından temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacılar ..., ..., ... ve ... ’in temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 2-Davacılar ... ... ve ...’nın temyiz itirazlarına gelince; Dosyada bulunan 17.12.1996 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin 7.1.maddesinde, süresinde arsa sahiplerine ait bağımsız bölümlerin teslim edilmemesi durumunda ödenecek gecikme tazminatı miktarı kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin 6.maddesinde inşaat süresinin 24 ay olduğu ve bu sürenin ruhsat tarihinden itibaren başlayacağı kabul edilmiştir. İnşaat ruhsatı 01.06.1998 tarihinde alındığına göre, inşaatın bitim tarihi 01.06.2000 olmaktadır. Bir kısım arsa malikleri tarafından imzalanan 14.08.2000 tarihli belgede sözleşme şartlarının yerine getirilmesi koşuluyla teslim süresi 30.09.2001