(Kapatılan)15. Hukuk Dairesi 2008/5150 E. , 2009/3689 K. "" Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davalılar vekilleri tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili avukat ... ile davalılar vekili avukat ... ile diğer davalı ... Paz. Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti. temsilcisi .... Davacı kooperatifin temyiz dilekçesinin süresi dışında, davalıların temyiz dilekçelerinin sü…
**(Kapatılan)15. Hukuk Dairesi 2008/5150 E. , 2009/3689 K.** **"İçtihat Metni"** Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davalılar vekilleri tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili avukat ... ile davalılar vekili avukat ... ile diğer davalı ... Paz. Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti. temsilcisi .... Davacı kooperatifin temyiz dilekçesinin süresi dışında, davalıların temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları ile davalı ... Paz. Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti. temsilcisi dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Dava, tapu iptâli tescil istemiyle açılmış, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, karar taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir. 1-Davacı kooperatif vekili 17.03.2008 havale tarihli dilekçesiyle kararı temyiz ederek düzeltilerek onanmasını istemiş ise de, dilekçenin temyiz defterine kaydettirilmediği ve harçlandırılmadığı, bu şekilde temyiz süresinin geçtiği anlaşıldığından, davacı kooperatifin temyiz dilekçesinin reddine, 2-Davalı arsa sahiplerinin temyiz itirazlarına gelince; a-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir. b-Arsa sahipleri vekili cevap dilekçesinde ve yargılama sırasındaki beyanlarında müvekkillerine ait bağımsız bölümlerin sözleşme ile kararlaştırılan sürede teslim edilmediğini, bu nedenle gecikme tazminatı istemleri olduğunu, ayrıca eksik ve ayıplı imalâtların giderilme bedellerinin de kendilerine ödenmediğini beyan etmişlerdir. Arsa sahipleri vekilinin bu beyanları mahsup niteliğindedir. Aynı talepler arsa sahipleri tarafından gönderilen ihtarnamede de yer almaktadır. Mahkeme kararının gerekçe kısmında 4.000,00 TL’lik ayıp ve eksik iş bulunduğundan sözedilmiş ise de, kararın hüküm kısmında bu konuya yer verilmemiştir. Davacı kooperatif adına bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının tesciline karar verildiğine göre, birlikte ifa kuralı gereği arsa sahiplerinin mahsup talepleri de dikkate alınarak gecikme tazminatı miktarının bilirkişilere hesaplattırılması, ayrıca arsa sahiplerinin beyanları doğrultusunda eksik ve ayıplı işlerin bulunup bulunmadığı, varsa giderilme bedelleri konusunda bilirkişilerden karar tarihine en yakın tarih itibariyle rapor alınması, belirlenecek bedellerin depo ettirilmesi, bunun karşılığında tescil kararı verilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde bu giderleri karşılayacak sayıda bağımsız bölümün tescili isteminin reddine karar verilmesi gerekirken bu konular üzerinde durulmadan yazılı şekilde tapu iptâli tescil kararı verilmesi doğru olmamıştır.