23. Hukuk Dairesi 2014/6154 E. , 2014/5819 K. "" MAHKEMESİ : Mersin 2. Asliye Ticaret Mahkemesi TARİHİ : 01/03/2012 NUMARASI : 2011/373-2012/34 Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar S.S. ....Konut Yapı Kooperatifi ile ... Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü…
**23. Hukuk Dairesi 2014/6154 E. , 2014/5819 K.** **"İçtihat Metni"** MAHKEMESİ : Mersin 2. Asliye Ticaret Mahkemesi TARİHİ : 01/03/2012 NUMARASI : 2011/373-2012/34 Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar S.S. ....Konut Yapı Kooperatifi ile ... Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. -K A R A R- Davacılar vekili, müvekkilleri ile davalılardan yüklenici şirket arasında düzenlenen 22.06.1995 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca müvekkiline teslimi gereken bağımsız bölümlerin teslim edilmediğini, sözleşmenin yüklenici tarafından diğer davalı kooperatife devir edildiğini, bağımsız bölümlerin teslim edilmemesi üzerine müvekkilleri ile yüklenici şirket arasında düzenlenen 16.07.2007 tarihli ek sözleşme ile o ana kadarki gecikme nedeniyle yükleniciye ait A blok zemin kat 19 ve 20 no'lu dükkanların müvekkiline verildiğini, 30.07.2007 tarihli ek sözleşme ile de, 16.07.2007 itibariyle 18 aylık sürede bağımsız bölümlerin tamamlanarak genel iskânın alınarak tesliminin kararlaştırılmasına rağmen teslim edilmediklerini ileri sürerek, teslim edilmeyen A blok 19 ve 20 no'lu ve B blok 19 no'lu dükkanlar için 16.01.2009 tarihinden dava tarihine kadarki toplam 22.282,00 TL gecikme tazminatı ile 98.881,83 TL eksik ve kusurlu işler bedelinin faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında eksik ve kusurlu işe yönelik talebini atiye terk etmiştir. Davalı davalı A.. Ö.., yüklenici şirketin paylarını devir almakla sözleşmeye taraf olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Davalı kooperatif temsilcileri, arsa sahipleri ile sözleşme ilişkilerinin bulunmadığını, sözleşmenin davacılar ile yüklenici şirket arasında düzenlendiğini savunarak, davanın reddini talep etmişlerdir. Davalı ... Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve A.. U.., şirketin payını devir alan gerçek kişinin şirketçe imzalanmış sözleşmeden sorumlu olmayacağını, gecikme nedeniyle yapılan ek sözleşme ile yükleniciye ait iki bağımsız bölümün arsa sahiplerine verilerek gecikmeden kaynaklanan tüm zararlarının karşılandığını savunarak, davanın reddini istemişlerdir.