Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir teknik araçla ya da sözlü olarak kurulan sözleşmel
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı tarafından davalı aleyhine ödenmeyen.... seri nolu 51.300 TL tutarındaki ticari ilişkiye dayalı faturanın tahsili için takip başlatıldığını, davalının takibe itiraz etmesi nedeni ile takibin durduğunu, takip konusu faturanın tarafların defterlerine işlendiğini, davalının takibe konu faturayı iade etmediğini, tarafların tacir olduğunu, arabuluculuğa başvurulmasına rağmen sonuç alınamadığını belirterek haksız itirazın iptali ile icra inkar tazminatına karar verilmesinin talep edildiği görülmüştür.Birleşen dosyada Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı ile dava dışı ... arasında taşeronluk sözleşmesi imzalandığını, sözleşmenin 2.maddesinde işin konusunun tanımlandığını, işin süresinin 120 gün olarak belirlendiğini, geciken her gün için 600,00-TL'nin davacının hak edişinden kesileceğinin kararlaştırıldığını, sözleşme bedelinin 775.000,00-TL, işin yapım süresinin ise 90 gün olarak belirlendiğini, bu sözleşme gereğince davalı ile 13/05/2019 tarihli sözleşme yapıldığını, davalının 90 gün içerisinde işi yapmadığını, kayda değer bir ilerleme olmadığını, bunun üzerine Kayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin ...D.iş sayılı dosyası ile delil tespiti yaptırıldığını, alınan raporda davalının sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 ay 12 gün içinde sadece KDV hariç 16.800,00-TL'lik kabul edilebilir nitelikte imalat gerçekleştirdiğini, davalının davacıdan gerçekleştirmediği imalatın karşılığı olarak tahsilat yapma amacıyla davacıya 20/05/2019 tarih ve ... numaralı faturayı düzenleyerek gönderdiğini, davacının kaydını yaptığını ancak daha sonra davalı tarafından yapılan imalatın kontrol edilmesinde sonra faturayı kayıtlarından çıkartmış ve vergi dairesine düzeltme beyanı verdiğini, davalının bu faturayı gerekçe göstererek Kayseri Genel İcra Müdürlüğünün .... Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlattığını, davacının tespit dosyasında belirlenen KDV hariç 16.800,00-TL'yi kabul ettiğini, ancak bunun dışındaki alacak talebinin yerinde olmadığını, geri kalan kısım yönünden Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2020/3 Esas sayılı dosyası ile itirazın iptali konulu dava açıldığını, davanın halen derdest olduğunu, bu davaya konu aynı işle ilgili olarak 11/07/2019 tarih ve ... numaralı faturayı gönderdiğini, davacının bu fatura karşılığı işin karşılığının oluşmadığı gerekçesiyle ihtarname düzenlendiğini, davalının aradan geçen 5 aylık süreye rağmen edimlerini yerine getirmemesi, yapılan çok az imalatın da kullanılamayacak ve hakkaniyet gereği de kabule zorlanamayacak ölçüde sözleşme hükümlerine aykırı olması nedeniyle tek taraflı olarak feshedildiğini ayrıca ihtarname ile bildirildiğini, davalının edimlerini yerine getirmemesi nedeniyle dava dışı bir şirketle yeni bir taşeronluk sözleşmesi imzalandığını, davalı aleyhine sözleşme uyarınca gecikmede öngörülen her gün için 600,00-TL cezai şartın tahsili amacıyla Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/791 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığını, davalının aynı zamanda .....Projesine ilişkin yapmış olduğu imalatın tespiti isteminde bulunduğunu, Kayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin ...D.İş sayılı dosyası ile alınan bilirkişi raporunda elektrik işinin malzeme ve işçilik bedelinin KDV dahil 46.145,55-TL olduğu belirtildiğinden, işbu raporu gerekçe göstererek icra takibi başlatıldığını, ödeme emrinin davacıya tebliğ edildiğini ancak sehven itirazda bulunulmadığını, aynı konuya ilişkin Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2020/3 Esas sayılı dosyası ile itirazın iptali davası açıldığını, bu nedenlerle Kayseri Genel İcra Müdürlüğünün ...Esas sayılı icra takibinin durdurulmasını, aksi halde icra dosyasına yatacak paranın alacaklıya ödenmemesi yönünde tedbir kararı verilmesini, icra takibinin iptalini, % 20 den az olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesini talep ve dava etmiştir.