23. Hukuk Dairesi 2016/5501 E. , 2019/4533 K. "" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi ASIL VE BİRLEŞEN DAVADALARDA DAVACILAR : ASIL VE BİRLEŞEN DAVADALARDA Taraflar arasındaki itirazın iptali ve alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davaların kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün asıl ve birleşen davada davacılar vekilince duruşmasız, asıl ve birleşen davada davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgili…
**23. Hukuk Dairesi 2016/5501 E. , 2019/4533 K.** **"İçtihat Metni"** MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi ASIL VE BİRLEŞEN DAVADALARDA DAVACILAR : ASIL VE BİRLEŞEN DAVADALARDA Taraflar arasındaki itirazın iptali ve alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davaların kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün asıl ve birleşen davada davacılar vekilince duruşmasız, asıl ve birleşen davada davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde asıl ve birleşen davada davalı vekili Av. ... gelmiş diğer taraftan gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - KARAR - Asıl ve birleşen 2010/68 E. sayılı davalarda davacılar vekili, davacı arsa sahipleri ile davalı yüklenici şirket arasında 10.10.2006- 06.11.2006 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri imzalandığını, davalının sözleşmeler uyarınca üzerine düşen edimleri yerine getirmediğini, inşaatın süresinde teslim edilmemesinin yanında pek çok eksik ve ayıplı imalat bulunduğunu, bahsi geçen hususlardan kaynaklanan zararlarının tazmini için başlatılan icra takiplerinin de davalının haksız itirazı neticesinde durduğunu ileri sürerek, icra takiplerine vaki itirazın iptalini talep ve dava etmiş, birleşen 2009/209 E. Sayılı davasında ise, asıl davanın kapsamı dışında kalan süre için işlemiş gecikme tazminatı ile davacıların bağımsız bölüm sayılarında meydana gelen azalma, m2'lerindeki kesinti ve projede olmadığı halde yol kotundan yükseğe yapılan kapı nedeniyle oluşan zararlarının tahsilini istemiştir. Asıl ve birleşen davalarda davalı vekili, asıl ve birleşen davaların reddini istemiştir.