23. Hukuk Dairesi 2014/4942 E. , 2014/6538 K. "" MAHKEMESİ : Konya(Kapatılan) 4. Asliye Ticaret Mahkemesi TARİHİ : 10/09/2013 NUMARASI : 2012/47-2013/222 Taraflar arasındaki asıl ve birleşen alacak davalarının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleştirilen davaların kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün asıl ve birleşen davalarda ... ... Gıda Tur. San. İç. Dış. Tic. A.Ş. vekilince duruşmasız, asıl ve birleşen davalarda davacı vekili…
**23. Hukuk Dairesi 2014/4942 E. , 2014/6538 K.** **"İçtihat Metni"** MAHKEMESİ : Konya(Kapatılan) 4. Asliye Ticaret Mahkemesi TARİHİ : 10/09/2013 NUMARASI : 2012/47-2013/222 Taraflar arasındaki asıl ve birleşen alacak davalarının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleştirilen davaların kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün asıl ve birleşen davalarda ... ... Gıda Tur. San. İç. Dış. Tic. A.Ş. vekilince duruşmasız, asıl ve birleşen davalarda davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde, asıl ve birleşen davalarda davacı vekili Av. M.. İ.. ile asıl ve birleşen davalarda .. ....Gıda Tur. San. İç. Dış. Tic. A.Ş. vekili Av. S.. B.. ile asıl ve birleşen davalarda davalı-asıl davada karşı davacı kooperatif vekili Av. C.. Y.. gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçelerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - KARAR - Asıl davada davacı vekili, davalılar arasında düzenlenen 03.06.2005 tarihli düzenleme şeklindeki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, davalı arsa sahibi şirkete kalacak dairelerden 33 tanesinin 14.08.2006 tarihinde müvekkilince satın alınarak arsa sahibinin sözleşmeden kaynaklanan haklarına halef olunduğunu, davalılardan kooperatifin, yüklenici sıfatıyla dairelerin yapı kullanım izin belgelerini alarak 30.10.2007 tarihinde teslim etmesi gerekirken, teslim etmediğini, daireler ile ortak alanlarda eksik ve kusurlu iş bulunduğunu, sözleşme gereğince davalılarca ödenmesi gereken emlak vergilerinin müvekkilince ödendiğini ileri sürerek, 33 adet bağımsız bölüm için 24.750 USD gecikme tazminatı, 10.000,00 TL eksik ve kusurlu iş bedeli ile ödenen vergi nedeniyle 32.000 TL'nin davalılardan faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiş, 16.02.2009 tarihli ıslahla gecikme tazminatı alacağını 124.400 USD artırarak 150.150,00 USD'ye çıkarmıştır. Birleşen 2009/117 Esas sayılı davada davacı vekili, ilk dava tarihinden itibaren oluşan 222.750 USD gecikme tazminatının davalılardan, 2012/430 Esas sayılı davada ise, ilk davada saklı tutulan eksik ve kusurlu iş bedeli olan 75.975,00 TL nin davalı yüklenici kooperatiften faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir. Asıl ve birleşen davalarda davalı-asıl davada karşı davacı S.S. ... Evleri Konut Yapı Kooperatifi vekili, müvekkilinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile ek sözleşmeye uygun şekilde edimini yerine getirdiğini savunarak, davaların reddini istemiş, karşı davada ise; davacının temlik aldığını ileri sürdüğü 33 bağımsız bölümde sözleşme dışı imalat yapıldığını ileri sürerek, 33.000,00 TL 'nin faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.