15. Hukuk Dairesi 2018/2430 E. , 2018/4916 K. "" Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı-birleşen dosya davacısı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı-birleşen dosya davalısı vekili Avukat ... ile davalı-birleşen dosya davacısı vekili Avukat ... geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları …
**15. Hukuk Dairesi 2018/2430 E. , 2018/4916 K.** **"İçtihat Metni"** Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı-birleşen dosya davacısı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı-birleşen dosya davalısı vekili Avukat ... ile davalı-birleşen dosya davacısı vekili Avukat ... geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Asıl ve birleşen davalar, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, asıl davada yüklenici şirket delil tespit dosyasında belirlenen 28.250,00 TL ayıp giderim bedeli ile dava dışı iş sahibi idareye ödemek zorunda kaldığı 29.576,55 TL gecikme cezasından davalı taşeronun 83 günlük gecikmesine karşılık gelen 22.883,10 TL’lik kısmın tahsilini istemiş, birleşen davada ise taşeron şirket bakiye iş bedelinin tahsili amacıyla yüklenici şirket aleyhine başlatılan ilamsız icra takibine itirazın iptâlini istemiştir. Mahkemece yüklenici tarafından açılan asıl davanın kısmen kabulüne, taşeron tarafından açılan birleşen davanın yüklenicinin kabulü nedeniyle kabulüne dair verilen kararlar, davalı-birleşen dosya davacısı taşeron şirket vekilince temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma ilamı gereğince inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, özellikle birleşen davada bu dosya davalısı olan yüklenicinin de asıl davaya konu alacağının bulunması nedeniyle takibe itirazında haklı olup takip konusu alacağın likid bulunmaması sebebiyle inkâr tazminatına hükmedilmemesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı-birleşen dosya davacısı ... İnş. Tur. ve Endüstri Ltd. Şti.’nin birleşen davaya yönelik tüm, asıl davaya yönelik aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir. 2-Asıl davada yüklenici şirket, ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/121 D. iş sayılı delil tespit dosyasında bilirkişinin belirlediği 28.250,00 TL ayıp giderim bedelinin tahsili talebi yanında, dava dışı iş sahibi ... Üniversitesi tarafından hakedişlerinden kesinti yapmak suretiyle kendisinden tahsil ettiği 29.576,55 TL gecikme cezasından davalının işi geç teslim ettiği süre olan 83 güne karşılık gelen 22.883,10 TL’nin de davalı taşerondan tahsilini istemiştir.