23. Hukuk Dairesi 2015/6444 E. , 2018/3093 K. "" ... Taraflar arasındaki asıl ve karşı davada alacak, tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl davada davacı-karşı davada davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Davacı vekili, müvekkili ile davalılardan ... ve ... arasında 24.08.2…
**23. Hukuk Dairesi 2015/6444 E. , 2018/3093 K.** **"İçtihat Metni"** ... Taraflar arasındaki asıl ve karşı davada alacak, tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl davada davacı-karşı davada davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Davacı vekili, müvekkili ile davalılardan ... ve ... arasında 24.08.2004 tarihinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, diğer davalıların yükleniciden taşınmaz satın alan 3. kişiler olduğunu, inşaatın süresinde bitirilip teslim edilmediğini, eksik ve ayıplı işler olduğunu ileri sürerek, geç teslim nedeniyle 5.000,00 TL eksik ve ayıplı iş nedeniyle 10.000 TL nin 31.10.2003 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalılar, ... ve ....dışındaki davalıların davacıya karşı yükümlülüğü olmadığını, bir kısmının tapuda adı dahi olmadığını, temerrüt ihtarı olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Yüklenic....vekili davanın reddini talep etmiş, karşı davasında müvekkillerinin arsa sahibi olan davalıların sözlü talepleri ilave işler yaptığını, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 15.000,00 TL nin tahsilini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasında düzenlenen 23.08.2007 tarihli protokolde teslim tarihi olarak 2008 yılı kararlaştırılarak teslim süresinin uzatıldığı, tanık beyanları ve oturma ruhsatı tarihine göre teslimin süresinde olduğu, eksik ve gizli ayıplı iş bedeli toplamının 16.500,00 TL olduğu, ayıplı iş bedelinin 3. kişi davalılarca ödeneceğine ilişkin 3. kişilerin imzasını içeren taahhütname olduğu, birleşen davada ise; yüklenicilerin arsa sahibine düşen bağımsız bölümlerde yaptığı fazla imalat bedelinin 87.976,54 TL olduğu gerekçesi ile asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar, asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. ../.. S.2.