Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın; Bu Kanunda, Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinde, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, yay
.Davacı vekili , dava dilekçesinde özetle; Müvekkil ile davalı/borçlu arasında imzalanan 22.09.2018 tarihli sözleşme uyarınca İzmir Bergama Askeri Lojmanlarının (...Blok ... Dairenin) “...albüm numaralı lojmanların kapı, pencere ve doğramaları, mutfak ve banyo döşeme kaplamaları,ıslak hacimler, iç-dış cephe sıhhı, pis su ve kalorifer tes. Bakım onr. Dış cephe ısı yalıtımı ile elektrik ve paratoner tes. yenilenmesi” işinin mekanik işçiliğini davalı tarafın yüklendiğini, davalının, müvekkil ile imzalamış olduğu 22.09.2018 tarihli sözleşmenin 4. Maddesi uyarınca imalatların sıva altı tesisatlarının 15.10.2018 tarihinde bitireceğini taahhüt etmişse de söz konusu işlemler davalı tarafından süresinde bitirilemediğini, davalının yüklenmiş olduğu işlemleri süresinde bitirmemiş olmasının, müvekkilin iş tesliminde gecikmesine ve diğer imalatlarının zamanında yapılmasına engel olduğunu, bu nedenle, taraflar arasında imzalanan 22.09.2018 tarihli sözleşmenin 5.-A maddesi uyarınca davalı tarafından müvekkile 25 günlük gecikme neticesinde günlük 500,00-TL’den toplamda 500*25=12.500,00-TL gecikme tazminatı ödenmesi gerektiğini, davalının sözleşmeden kaynaklı edimini zamanında yerine getirmediği gibi edimini eksik ve ayıplı bir şekilde ifa ettiğini, davalının işi teslim etmesinin akabinde sözleşmede belirtilen lojmanda bulunan Çakmak Apt., Evren Apt., Gürsel ve Tural apartmanlarında kalorifer peteklerinin çalışmadığı, banyo lavabolarından su kaçağının bulunduğu, alafranga tuvalet rezervuarlarından su kaçağının bulunduğu, kalorifer peteklerinde vana kırıkları bulunduğu, banyo gideri bağlantılarında eksiklikler bulunduğu, kalorifer hava purjör borularında akıntı olduğu, havlupanlarda su sızıntısı ve vanada çatlak olduğu, tuvalet bataryasından su gelmediği, Evren apartmanında kazan dairesine su akıntısı olduğu, peteklerde su kaçağı olduğu, mutfak lavabolarından su kaçağı olduğu, lavabolarda çatlaklar olduğu, kalorifer borularında eğrilikler vesair başka bir çok eksikliğin olduğunun anlaşıldığını, davalının edimini sözleşmede kararlaştırıldığı şekliyle gereği gibi ifa etmediğinin anlaşılması üzerine müvekkil tarafından davalıya Antalya 11. Noterliği’nin 01.03.2019 tarihli, ...yevmiye no.lu ihtarnamesi ile bahsi geçen eksiklik ve arızaların giderilmesi ihtar edildiğini, taraflar arasındaki 22.09.2018 tarihli sözleşmenin 5-B maddesi uyarınca “Yukarıda sözü edilen tüm uygulamalarda ürün ve işçilikten doğacak her türlü hatalar, yüklenici taşeron ... tarafından hiçbir ücret talep edilmeden yapılacaktır.” davalının eksik ve ayıplı ifadan sorumlu olmasının yanı sıra eksikliklerin giderilmesi halinde ekstradan bir ücrete hak kazanamayacağının da düzenlendiğini, davalının işbu ihtara cevap vermediği gibi işteki eksik ve ayıpları da gidermediğini, hal böyleyken müvekkilinin inşaattaki diğer iş ve işlemlerinin aksamaması amacıyla başka bir yükleniciyle anlaşarak davalının tamamlamadığı işleri başka bir yükleniciye tamamlattırmak zorunda kaldığını, müvekkilinin, sözleşmenin 3. Maddesi uyarınca davalının lojman işleri ile ilgili kullanacağı mekanik malzemeleri temin etmekle yükümlü olduğunu, müvekkilinin, malzemelerin bir kısmını bizzat kendisi temin ettiği gibi bir kısmını da davalının temin etmesi için davalıya birtakım ödemeler yaptığını, ayrıca müvekkilinin, davalı tarafından fazladan talep edilen ancak inşaatta kullanılmayan malzemelerin sevki için de 2.000,00-TL nakliye bedeli ödediğini, davalı yüklenicinin sözleşmeden kaynaklı edimini hem geç hem de eksik ve ayıplı bir şekilde ifa etmesi sebebiyle müvekkilinin zarara uğradığını ve bu husustaki ihtarı da davalı tarafından sonuçsuz bırakıldığını, müvekkilinin, davalıya iş bedeli olarak 17.591,60-TL'lik fazla ödeme yaptığını, davalının yüklenmiş olduğu işleri yerine getirmemiş olması sebebiyle 11.750,00-TL ödeyerek eksiklikleri sözleşme dışı başka bir yükleniciye tamamlattırmak zorunda kaldığını ve işi geç teslimi nedeniyle 12.500,00 TL'lik cezai şarta hak kazandığını belirterek; davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.B. TARAF TEŞKİLİ:2.Bilindiği üzere 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Hukuki Dinlenilme Hakkı” başlıklı 27. maddesi uyarınca davanın tarafları, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahip olup, bu hak, yargılama ile ilgili bilgi sahibi olunmasını da içerir.(H. Pekcanıtez, O. Atalay, M. Özekes, Medeni Usul Hukuku, 11. Bası, 2011, s. 273)(bkz; İNCEOĞLU,Sibel., İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, İstanbul 2008, 3. Baskı, s. 260-261)3.Bu açıklamalar ışığında, mahkememizce dosyada taraf teşkili sağlanmıştır. C.CEVAP VE KARŞI DAVA DİLEKÇESİ:4.Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Davacı tarafın her ne kadar müvekkil ile imzalamış olduğu 22/09/2018 tarihli sözleşmenin 4. Maddesinde belirtilen işin teslim tarihinde tamamlanmadığını belirterek 25 günlük gecikme neticesinde sözleşmenin 5. Maddesi gereği gecikme tazminatı talep etmiş ise de söz konusu gecikmenin davacı taraftan kaynaklı olduğunu, müvekkil ile davacı arasındaki sözleşmenin 3. Maddesi gereği tadilat işlemleri için gerekli malzemelerin davacı tarafından temin edileceğini, ancak davacı tadilat işlemleri için gerekli malzemeleri teslim etmesi gereken sürede teslim etmediğini, dosya içerisinde sözleşme tarihinden sonra söz konusu yerin sözleşmenin ifası için müvekkile hazır bir şekilde teslim edildiğine dair belge de bulunmadığını, davacı ile müvekkil arasında tadilat işlemleri için yapılan sözleşmenin bedelinin 160.000 tl olup bunun haricinde davacının, müvekkilden söz konusu yerin tadilat işlemlerinde sözleşme dışı ekstra işler talep ettiğini, davacı tarafından talep edilen sözleşme dışı ekstra işler de müvekkil tarafından yapıldığını, söz konusu tadilat işlerinin sözleşmede belirtilen tarihten daha geç bir sürede teslim edilmesinin nedeninin davacının temin etmekle yükümlü olduğu tadilat için gerekli malzemeleri geç teslim etmesi ve sözleşme dışı ekstra işler talep etmesi olduğunu, davacının sözleşme gereği anlaşılan tadilat işlerinde eksik ve hatalı işler olduğu iddiası gerçeğe aykırı iddialardan olup tamamı asılsız olduğunu beyan ederek, davanın reddine karar verilmesini; karşı dava, dava dilekçesinde özetle; Müvekkil ile ...BOYA İNŞ.TAAH. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 22/09/2018 tarihli sözleşme ile İzmir Bergama Askeri Lojmanlarının ''...albüm numaralı lojmanların kapı,pencere ve doğramaları, mutfak ve banyo döşeme kaplamaları, ıslak hacimler, iç dış cephe sıhhı, pis su ve kalorifer tes. Bakım onarım dış cephe ısı yalıtımı ile elektrik ve paratöner tes. yenilenmesi'' mekanik işçiliğinin müvekkil tarafından yapılması konusunda anlaştıklarını, ...BOYA İNŞ.TAAH. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Sözleşmede belirtilen işlere başlandıktan sonra müvekkilden sözleşme dışı ekstra tadilat işleri talep ettiğini, müvekkilinin sözleşme dışı talep edilen tadilat işlemlerini yerine getirdiğini, ancak sözleşme dışı talep edilen ve müvekkil tarafından yerine getirilen işler neticesinde müvekkile ödenmesi gereken ekstra tadilat işlerinin bedeli ödenmediğini, bu nedenle müvekkilinin sözleşme dışı yapmış olduğu işlerden dolayı alacaklı olduğunu beyan ederek, alacak talebinde bulunmuştur.