23. Hukuk Dairesi 2016/3159 E. , 2019/747 K. "" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ile davalı ... Kesin vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Davacılar vekili, müvekkilleri arsa sahibi ile davalı yüklenici ... arasında 27.03.2006 tarihli arsa payı ka…
**23. Hukuk Dairesi 2016/3159 E. , 2019/747 K.** **"İçtihat Metni"** MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ile davalı ... Kesin vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Davacılar vekili, müvekkilleri arsa sahibi ile davalı yüklenici ... arasında 27.03.2006 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşmeye göre inşaatın teslim tarihinin 27.03.2009 tarihi olması gerekirken sözleşmeye uygun olarak tamamlanıp teslim edilmediğini, ayrıca davalı müteahhidin arsa maliklerine haber vermeden ve onların muvafakatlarını da almadan yarım bıraktığı inşaatı diğer müteahhit ...'e devrettiğini, ancak ...'in de inşaatı tamamlamadığını, eksik bıraktığını, ... ile inşaatın tamamlanma süresinin konuşulduğunu ve 2011 yılı Nisan ayında teslim edeceğini, aksi halde 20.000,00 TL tazminatı arsa maliki ...'a ödeyeceğine dair yazılı taahhütle borçlanma sözleşmesi imzaladığını, ancak belirtilen tarihten dava tarihine kadar da inşaatın teslim edilmediğini ileri sürerek, arsa maliklerine ait dairelerin 2009 tarihinden dava tarihine kadar kira getireceğinin tespiti ile bu bedelin ve taahhüt sözleşmesindeki tazminatın yüklenicilerden müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara ödenmesini talep ve dava etmiştir. Davacılar vekili, 29.12.2014 tarihli ıslah dilekçesi ile talebini 359.009,00 TL arttırmıştır. Davalı ... vekili, müvekkili ile davacılar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi olmadığını, müvekkili ile davacıların aynı yerde oturması hasebiyle ücreti mukabilinde müvekkilinin bazı dairelerin eksikliklerinin yapımı için anlaştığını, davacılar bu ödemeleri yapmadığından eksikliklerin giderilmediğini savunarak davanın reddini istemiştir. Davalı ... vekili davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı arsa sahipleri ile yüklenici ... arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı, yüklenici ...'in inşaatı diğer davalı müteahhit ...'e devrettiği, sözleşmesi uyarınca yapılacak inşaattan davacı arsa sahiplerine ait olan bölümlerin süresinde teslim edilmediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararı, davalı ... vekili ve davacılar vekili temyiz etmiştir. Davalı ... vekilinin temyizi yönünden;