(Kapatılan)15. Hukuk Dairesi 2006/1078 E. , 2006/3150 K. "" Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği Vek.Av. ... Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı şirket temsilcisi ... ile davalı vekili avukat ... .... Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı temsilcisi ile davalı avukatı dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline ia…
**(Kapatılan)15. Hukuk Dairesi 2006/1078 E. , 2006/3150 K.** **"İçtihat Metni"** Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği Vek.Av. ... Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı şirket temsilcisi ... ile davalı vekili avukat ... .... Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı temsilcisi ile davalı avukatı dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edildikten sonra gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü: K A R A R Davacı şirket ile davalı ... Köy İşleri Bakanlığı’na izafeten Edirne İl Müdürlüğü arasında imzalanan 06.11.2000 ve 12.01.2001 tarihli sözleşmeler ile mera, yayla vs. alanların tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarını yapma işi davacıya verilmiştir. Davacı, Bakanlar Kurulunca çıkartılan 2001/2862 sayılı kararname uyarınca yaptığı işlerden doğan alacaklarına fiyat farkı verilmesi gerektiğini ileri sürerek ve fazlaya ilişkin haklarını da saklı tutarak 1.000.000.000 TL.nın tahsilini talep ve dava etmiş, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Her iki sözleşmede işin süresi yer teslim tarihinden itibaren 6 ay olup Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi ile 88/13181 sayılı kararname sözleşme eki değildir. Sözleşmeler birim fiyat üzerinden yapılmış, 17. maddesi ile ihale şartnamesinin 9. maddesinde yüklenicinin süre uzatımı verilmesi durumunda yeni takvim yılı birim fiyatlarından ... ./.. s.2 15.H.D. 2006/1078 2006/3150 yararlanamayacağı ve fiyat farkı ödenmeyeceği kararlaştırılmıştır. 88/13181 sayılı fiyat farkı kararnamesi sözleşme eki olmadığından bu kararnamenin devamı niteliğinde çıkartılan 2001/2862 sayılı kararnamenin yanlar arasındaki ihtilafa mutlak olarak uygulanması mümkün değildir. Türk hukuk sisteminde sözleşme hürriyeti (akit serbestisi) asıldır. Anayasanın 13 ve 48nci maddelerinde dayanağını bulan bu kural gereğince akdin taraflarının sözleşme hükümlerine riayet etmeleri esastır. Yüklenici üstlendiği işi sözleşme hükümlerine uygun olarak ve sözleşme fiyatlarıyla yapmak zorundadır.