6. Hukuk Dairesi 2024/1984 E. , 2025/2205 K. "" MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi SAYISI : 2024/317 E., 2024/471 K. İLK DERECE MAHKEMESİ : Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi SAYISI : 2023/445 E., 2024/194 K. Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hakimi tarafından h…
**6. Hukuk Dairesi 2024/1984 E. , 2025/2205 K.** **"İçtihat Metni"** MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi SAYISI : 2024/317 E., 2024/471 K. İLK DERECE MAHKEMESİ : Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi SAYISI : 2023/445 E., 2024/194 K. Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hakimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü. I. DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı idarenin "Anfi, Derslik ve Hizmet Blokları Yabancı Diller Yüksekokulu İnşaatı" ihalesinin götürü bedel ile davacı şirkete ihale edilerek taraflar arasında 16.07.2007 tarihli eser sözleşmesi akdedildiğini, sözleşmede öngörülemeyen hallerin iş artışını zorunlu kılması üzerine sözleşme bedelinin % 10 fazlası dışında kalan ilave imalât ve işlerin davalı idarece hesabın tasfiyesine gidilmeyerek davacı yükleniciye yaptırıldığını, müvekkil şirketin sözleşme dışı "ilave imalat ve işler bedeli" alacağının fazlasına ilişkin kısmını talep hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000,00 TL'sinin geçici kabul tarihinden itibaren ticari/reeskont faizi ile birlikte davalı idareden tahsili ile 2008/14447 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi'ne istinaden hakettiğini ancak davalı idare tarafından ödenmeyen "fiyat farkı" alacağının fazlasına ilişkin kısmını talep hakları saklı kalması kaydıyla şimdilik 1.000,00 TL'sinin kesin hakediş'in idareye sunulma tarihi olan 13.08.2015 tarihinden itibaren ticari/reeskont faizi ile birlikte davalı idaren tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. II. CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde; iş artışları da dahil olmak üzere toplam sözleşme bedeline göre düzenlenmiş olan 13 no'lu hakedişin kesin hakediş niteliğinde olduğunu, anılan Kararname gereği ilave fiyat farkı ödemelerinin ise kesin kabule ait gecikme cezası kesintileri de yapılmak suretiyle 14 no'lu hakediş olarak davacıya ödendiğinden, koşulları oluşmayan davanın öncelikle zamanaşımı yönünden reddine, davanın esastan incelenmesi halinde davanın reddine karar verilmesini istemiştir. III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI