15. Hukuk Dairesi 2017/2611 E. , 2018/198 K. "" Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı-karşı davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Asıl ve karşı dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak ile ilgili yapılan icra takibine it…
**15. Hukuk Dairesi 2017/2611 E. , 2018/198 K.** **"İçtihat Metni"** Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı-karşı davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Asıl ve karşı dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak ile ilgili yapılan icra takibine itirazın iptâli ve tazminat talebine ilişkin olup mahkemece asıl davanın kısmen kabulüne karşı davanın reddine dair verilen karar davalı-karşı davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı davasında 06.04.2010 tarihli sözleşmeye göre davalıya hafif çelikten Prefabrik 4 adet 52 m2 ve 4 adet 46 m2 olmak üzere toplam 8 adet konutun yapılması işini üstlendiklerini, imalâtı ek imalâtlarla birlikte tamamladıklarını, mahkemede yaptırdıkları tespitte 226.560,00 TL'lık imalât yaptıklarının belirlendiğini ve bu miktar üzerinden fatura düzenlediklerini ancak davalının bu faturayı teslim almaktan kaçındığını, aralarındaki cari hesaba göre bakiye 75.560,00 TL alacaklarının ödenmediğini, bu nedenle icra takibine geçtiklerini ancak davalının takibe itiraz ettiğini belirterek yapılan icra takibine davalının itirazının iptâline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı savunmasında davacının mahkemede yaptırdığı tespit ile alınan raporun eksik ve mevcut durumu yansıtmadığını,bu nedenli itiraz edip davacının taahhütlerindeki eksikliklerin belirtildiğini, davacının 06.04.2010 tarihli sözleşmedeki edimlerini tamamlamaması üzerine ... . Noterliği'nin ... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile sözleşmeyi feshettiklerini, ancak davacının talebi üzerine sonradan aynı konuda 24.07.2012 tarihinde ek sözleşme imzalandığını, bu sözleşmeye göre davacının 24.07.2012 tarihinden itibaren başlamak üzere 45 iş gününde inşaatı bitirip teslim edeceği, aksi halde gecikeceği her gün için 1.000,00 USD gecikme bedeli ödeyeceğinin kararlaştırıldığını, bu ek sözleşmeyi tüm görüşmelerde ve inşaat aşamalarında davacıyı temsil eden, tahsilatları yapan ...'un imzaladığını, inşaatların halen tamamlanmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiş, karşı davasında ise 24.07.2012 tarihli sözleşmede belirlenen günlük gecikme bedeli olarak 150.000,00 TL’nın davacı- karşı davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.