Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izle
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin dava dışı ... Bankası A.Ş.’nin ...Şubesine ait Bankanın tadilat ve onarım işi İçin 01.09.2010 tarihli sözleşme ile ihale bedeli olarak 1.744.000,0011 bedel ile anlaştığını, müvekkilinin yüklendiği iş için Havalandırma-Klima İşleri, montaj ve işçilik dahil olarak davalı şirkete 295.000,00 TL bedel ile alt taşeron olarak verildiği, davalı ile yapılan sözleşmede işin bitim tarihinin 03.05.2014 sekiz hafta olduğu, ancak davalının işi 07.07.2014 tarihinde teslim ettiğinden, müvekkili şirkete 70 gün gecikmeli iş yapılması nedeniyle de iş sahibi tarafından 73.248,00 TL ceza, ayrıca gecikme süresince bankanın kirası olarak 75.789,02 TL gecikmeden kaynaklı kira bedelli olmak özere toplam 149.037,02 TL ceza kestiğini, davalının sözleşmeden kaynaklanan ceza payının 21.364,25 TL, İş teslim gecikmesinden kaynaklanan ceza payının 36.130,83 TL olmak üzere toplam 57.495,08 TL olduğu ve ayrıca sözleşmeye göre havalandırma kanallarının alüminyum olarak yapılması gerekirken sözleşmeye aykırı olarak sac yapıldığından yine müvekkilinden 6.592,23 TL fiyat düşülerek hak edişlerinden kestiği ve bununla birlikte davalıdan yapılan kesintiler nedeniyle toplam alacağının 64.087,31 TL olduğu, davalının sözleşmeden kaynaklı, müvekkilinden cari hesap alacağının 15.000,00 TL olduğu ve bu bedelin 64.087,31 TL den mahsup edildiğinde bakiye alacaklarının 49,087,31 TL olarak davalıdan tahsil edilmesi gerektiğini ifade ederek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalması kaydı ile şimdilik 49.087,31 TL alacaklarının dava tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte tahsil edilmesine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı taraf tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.SAVUNMA VE KARŞI TALEP : Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Müvekkili şirket ile davalının ... Bankası ... Şubesindeki havalandırma ve klima işlerini yapmak üzere bir sözleşme imzalandığını, taraflarca imzalanan sözleşmede kabul edilmiş bir cezai şart maddesinin mevcut olmadığı, müvekkilinin klima satış ve montaj işi yaptığını, müvekkili firmanın montaj işini yerine getirebilmesi için davalı tarafın elektrik işlerini tamamlaması, şaftlarının açılması gerektiği ve sözleşmede not olarak yazılan maddede taraflarca elektrik işlerinin şaft açılışlarının ve inşa işlerinin davalı yanca yapılacağı yazılı olarak açık bir şekilde imza altına alındığı, tüm işlerin yapılmış olmasına rağmen davalı firmanın ödemeleri zamanında yapmayarak 18.540,00 TL cari hesap borcunu halen ödemediğinden, aleyhine 26.03.2016 tarihinde İSTANBUL Anadolu ... İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığı, davacının itiraz ederek, somut davayı ikame ettiğini ifade ederek, davanın reddi ile davacmın %20 tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davacı tarafa tahmiline karar verilmesini talep etmiştir,BİRLEŞEN DAVADA;İDDİA VE TALEP : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile davalı borçlunun 03/02/2014 tarihli sözleşme uyarınca ... Bankası... Şubesine havalandırma ve klima işlerini yapmak üzere anlaştığını, müvekkilinin firma sözleşmesi gereğince üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmiş olmasına rağmen davalının borçlu cari hesaptan kalan bakiye borcunu ödemediğini, müvekkili firmanın davalı firmadan toplamda 19.364,52 TL alacağı olduğunu, alacak için İstanbul Anadolu ...İcra Müdürlüğü... esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi başlatıldığını, davalı borçlunun süresi içinde itirazda bulunduğunu, davalının borca itirazının haksız olduğunu, bu nedenlerle İstanbul Anadolu ... İcra Müdürlüğü ... esas sayılı dosyasındaki itirazın iptali, takip konusu alacağın %20 'den az olmamak üzere icra inkar tazminatının itirazında haksız olan davalıdan alınarak davacıya verilmesine, tüm yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.