6. Hukuk Dairesi 2022/2530 E. , 2023/2947 K. "" MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi SAYISI : 2018/331 E., 2021/838 K. HÜKÜM/KARAR : Kısmen Kabul Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararı davacı vekilince duruşmalı, davalı vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda,…
**6. Hukuk Dairesi 2022/2530 E. , 2023/2947 K.** **"İçtihat Metni"** MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi SAYISI : 2018/331 E., 2021/838 K. HÜKÜM/KARAR : Kısmen Kabul Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararı davacı vekilince duruşmalı, davalı vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, 25.09.2023 tarihinde duruşma yapılmasına ve duruşma gününün taraflara davetiye ile bildirilmesine karar verilmiştir. Belli edilen günde tebligata rağmen taraflar adına gelen olmadığından incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya evrak üzerinde incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. I. DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı ... Mekanik A.Ş.'nin iş sahibi sıfatına sahip olduğu "Tunceli Trafo Merkezi ve Adıyaman Trafo Merkezi Yapım İşi"nin, davacı şirket tarafından 1.582.630.950.000 TL tutarındaki ihale bedeli ile üstlenildiğini, söz konusu işe ait istisna aktinin 01.12.2003 tarihinde akdedildiğini, işin neredeyse tamamının ikmal edildiğini, davalının hak edilen alacakları zamanında ödememesi nedeniyle işin tümden bitirilmesinin mümkün olmadığını, yapılan ihtarlara rağmen hak edilen alacakların ödenmediğini, söz konusu iş kapsamında Metal Clad Binası için sözlemede TL/m² birim fiyatı ön görülürken, davalının buna uymayarak bodrum + zemin kat olmak üzere 2 kattan oluşan bu bina için bir kat bedelinin ödendiğin ileri sürerek, sözleşme dışı fazla imalat, malzeme fiyat farkı bedellerinin tahsili, eskalasyon fiyat farkı bedeli, haksız yapılan kesintilerin iadesi, ödenmeyen fatura bedelinin tahsili, gecikme cezalarının tahsilini talep etmiş ıslah yoluyla talebini toplam 370.024.398.488 TL'ye artırmıştır. II. CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının, davalı asıl yüklenicinin taşeronu olarak iş yaptığını, asıl iş verenin TEİAŞ olduğunu, davacı ile yapılan sözleşmesinin asıl iş veren TEİAŞ ile yapılan sözleşme ile aynı olduğunu Metal Clad Binasının tip proje olup bu nedenle oturum alanının dikkate alınması gerektiği belirtilerek eksik ödemede bulunulduğunu, eskalasyon fiyat farkının, malzeme fiyat farkı ve kesilen gecikme cezası bedellerinin ödenmesi taleplerinin süre uzatımının kabulüne bağlı taleplerden olduğunu, asıl iş veren TEİAŞ tarafından süre uzatım talebinin kabul edilmemesi nedeniyle taleplerin yerinde olmadığını, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ilave iş bedeli olarak talep edilen kalemlere ilişkin ödeme yapılmaması nedeniyle bu kalemde ödeme yapılmadığını, hak edişlerin ödenmediği iddiasının doğru olmadığını 3. kişinin icra takibi gereğince yapılan işlemlerin İ.İ.K ve ilgili mevzuat gereği yapıldığını, dava konusu işin bitmemiş ve kabulünün yapılmamış olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir. III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI