15. Hukuk Dairesi 2019/272 E. , 2019/1304 K. "" Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Asıl ve birleşen davalar, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, yüklenici tarafı…
**15. Hukuk Dairesi 2019/272 E. , 2019/1304 K.** **"İçtihat Metni"** Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Asıl ve birleşen davalar, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, yüklenici tarafından açılan asıl dava yüklenicinin hak ettiği halde devredilmeyen bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptâl ve tescili, zamanında devir yapılması sebebiyle uğranılan cezai şart, gecikme tazminatı ve ilk yükleniciye ödenmesi için davalı arsa sahiplerine verilen ancak ilk yükleniciye ödenmeyen miktarın tahsili istemine; birleşen mahkemenin 2009/373 Esasdaki dava, arsa sahiplerinden ... tarafından yüklenici şirket ile müteselsil kefil aleyhine açılmış olup eksik ve kusurlu işlerin giderim bedeli ile bağımsız bölümlerin zamanında teslim edilmemesi nedeniyle kararlaştırılan cezai şart alacağının tahsili istemine, birleşen ... Asliye 1. Ticaret Mahkemesi'nin 2011/106 esasında kayıtlı dava arsa sahibi ... tarafından yüklenici şirket ve müteselsil kefili aleyhine açılmış olup asıl davada saklı tutulan fazlaya ilişkin hak nedeniyle cezai şart ve yüklenici yerine arsa sahibince yapılan saçak, kum havuzu ve kamelya bedelinin tahsili, arsa sahibi ... tarafından yüklenici şirket ve müteselsil kefil aleyhine ... 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/620 esasına kaydedilip birleşen dava eksik ve kusurlu işlerin giderim bedeli ve gecikme cezası alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda yüklenici tarafından açılan asıl davanın kısmen kabulüne, arsa sahiplerinden ... tarafından açılıp birleştirilen 2009/373 Esas sayılı dosyasındaki davanın kabulüne, arsa sahiplerinden ... tarafından açılıp birleştirilen ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011/106 Esas sayılı dosyasındaki davanın kısmen kabulüne, arsa sahibi ... tarafından ... 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/620 Esas sayılı dosyasında açılıp birleştirilen davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme yapılarak hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının incelenmesinin artık mümkün olmamasına göre taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.