15. Hukuk Dairesi 2014/1683 E. , 2014/4876 K. "" Mahkemesi :Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Tarihi :22.12.2012 Numarası :2011/185-2012/483 Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı-k.davalı vekili Avukat M. K. S. ile davalı-k.davacı vekili Avukat O.T.geldi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten s…
**15. Hukuk Dairesi 2014/1683 E. , 2014/4876 K.** **"İçtihat Metni"** Mahkemesi :Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Tarihi :22.12.2012 Numarası :2011/185-2012/483 Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı-k.davalı vekili Avukat M. K. S. ile davalı-k.davacı vekili Avukat O.T.geldi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş dosyadaki kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Asıl ve birleşen dava eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, davacı taşeron tarafından açılan asıl davada, sözleşme kapsamında verilen teminat çekinin iadesi, davacının sözleşme konusu iş ile ilgili yaptığı masraflar ile yaptırdığı projeler için ödediği bedelin tahsili ve mahrum kalınan kârın tahsili istenmiş, yüklenici tarafından açılan birleşen davada ise gecikme cezası ile işin davalı taşeronun nam ve hesabına bir başka firmaya yaptırılması nedeniyle uğranılan zararın tahsiline karar verilmesi istenmiş, mahkemece asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık “Lübnan Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi projesi muhtelif işler kapsamında olan mekanik tesisat işlerinin” yapımından kaynaklanmaktadır. Asıl davada davacı taşeron, davalı yüklenicidir. Yanlar arasındaki 30.04.2010 tarihli taşeron sözleşmesi uyuşmazlık konusu değildir. Taşeron sözleşmesinin “taşeronun yükümlülükleri” başlıklı 12. maddesinin j bendinde “Taşeron kendisine verilen mimari ve mekanik avon projelerini inceleyerek ilgili imalât projelerini (shop drawings) hazırlayacak, işverenin (davalının) onayını müteakiben ilgili teknik şartnamelere uygun olarak sahada imalâtını yapacaktır” hükmüne, “proje ve resimler” başlıklı 15. maddesinin c bendinde ise, “İşlerin yapılabilmesi için gerekli olabilecek imalât projeleri taşeron tarafından kendisine verilecek mimari ve mekanik avon projelerine uyumlu olacak şekilde üretilecek, onay için işverene sunulacak, onayına müteakiben imalât için kullanılacaktır.” hükmüne yer verilmiştir. Asıl davada davacı taşeron diğer talepleri yanında sözleşmenin feshi nedeniyle, üçüncü kişiye yaptırdığı ve davalıya teslim ettiği mekanik tesisat projelerinin bedelini de davalıdan talep etmiştir. Mahkemece alınan 25.05.2012 tarihli asıl bilirkişi raporunda davacı