(Kapatılan) 13. Hukuk Dairesi 2008/8438 E. , 2008/13585 K. "" MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat ... ile davalı vekili avukat ...'ını gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü a…
**(Kapatılan) 13. Hukuk Dairesi 2008/8438 E. , 2008/13585 K.** **"İçtihat Metni"** MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat ... ile davalı vekili avukat ...'ını gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı şirket, davalı ile 29.12.2003 tarihinde 2000 adet bilgisayar ve 700 adet ... alımına ilişkin sözleşme imzaladıklarını, sözleşme kapsamındaki tüm ürünleri davalıya teslim etmiş oldukları halde ihale bedelinin eksik ödendiğini, Sözleşmenin 50. maddesinde bulunan “Sözleşme konusu malzeme, Yatırım Teşvik Uygulaması kapsamında alınabileceğinden yüklenici fatura tahakkuk aşamasında bu hususu idareden soracaktır.” Hükmü gereğince 12.2.2004 tarihli yazı ile davalıya başvurarak, yatırım teşvik belgesinin alınmaması nedeniyle, bu eksikliğin tamamlanması ve bu nedenle de teslim tarihinin ertelenmesini talep ettiklerini, davalı tarafından 19.2.2004 tarihinde gönderilen cevabi yazıda, 18.2.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2004/1 no’lu tebliğ gereğince, kurum adına düzenlenen yatırım teşvik belgesinin, yatırım süresinin bitiş tarihini izleyen 4 ay içinde de geçerli olduğunun belirtildiğini, söz konusu belge ile ilgili bu belirsizlik nedeniyle, 23.2.2004 tarihli yazı ile, 50 günlük ek sürenin sözleşme süresine eklenmesini talep etmelerine rağmen cevap verilmediğini, 7.4.2004 tarihli yazı ile aynı nedenden dolayı yinelemiş oldukları ilave süre taleplerine karşı davalı tarafından 14.5.2004’de tebliğ edilen 11.5.2004 tarihli ihtarla 14 günlük ek süre 2008/8438-13585 verildiğini, bu durumda teslim süresinin 29.5.2004 tarihinde sona ermesine rağmen davalının, son teslim tarihini 12.3.2004 tarihi kabul ederek, 26.5.2004 tarihinde gerçekleştirilen teslime rağmen, gecikme cezası uygulamak suretiyle ihale bedelinden 260.308.946.306 TL eksik ödemede bulunduğunu ileri sürerek, anılan miktarın 5.7.2004 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödetilmesine, bu miktarın, gecikme cezası adı altında alacaklarından kesilmesi dolayısıyla, alıkonulduğu 5.7.2004 tarihinden dava tarihine kadarki süre içinde uğramış oldukları munzam zarar nedeniyle de fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 3.000.000.000 TL’nin dava tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte tahsiline, ayrıca ihale ödemelerinin sözleşmede öngörülen programa uygun olarak yapılmaması nedeniyle de yasal gecikme faizinin tespiti ile tahsiline karar verilmesini istemiştir.