23. Hukuk Dairesi 2015/5890 E. , 2016/2842 K. "" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki elatmanın önlenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili ile davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Davacı vekili, arsa maliki müvekkili ile davalılardan yüklenici ... arasında 19.08.2004 tarihind…
**23. Hukuk Dairesi 2015/5890 E. , 2016/2842 K.** **"İçtihat Metni"** MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki elatmanın önlenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili ile davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Davacı vekili, arsa maliki müvekkili ile davalılardan yüklenici ... arasında 19.08.2004 tarihinde imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca inşaat süresinde bitirilemediğinden ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2006/10 E. sayılı dosyasında açılan sözleşmenin feshi ve men'i müdahale davasında, davalı yüklenicinin müvekkiline, sözleşme gereğince yapmış olduğu imalatların bedeli için karşı dava açtığını, yapılan yargılama sonunda yüklenicinin sözleşmeyi haksız olarak yerine getirmediğinden sözleşmenin feshi ile davaya konu müdahalelerin men'ine, sözleşmeye göre arsa üzerinde yapılmış imalat bedellerinin davalı yükleniciye ödenmesine karar verildiğini, kararın müdahalenin men'i yönünden temyiz edilmediğinden kesinleştiğini, davalıların bu yerde zilyet oldukları için müvekkili aleyhine ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/402 Esas, 2010/ 173 Esas sayılı dosyaları ile tespit davası açıldığını, müvekkili tarafından kimlerin zilyet olduklarının tespiti için ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/62 D. İş sayılı dosyası ile tespit yapıldığını, ... dışındaki davalıların bu taşınmaza, yüklenici ...'in izin ve muvafakati ile girdiklerini, müvekkili ile aralarında bu yerde bulunmalarını haklı kılacak bir sözleşme imzalanmadığını, bir bedel de ödenmediğini, yüklenici ile aralarındaki sözleşme feshedilip yüklenicinin müdahalesinin men'ine karar verildiğinden, davalıların da, yüklenicinin izni ile bu yerde kalma haklarının sona erdiğini, bu yerdeki zilyetliklerinin sona ermesinin zorunlu olduğunu, sözleşmenin feshine ve davalı yüklenicinin müdahalesinin men'ine karar verildiği tarih olan 17.12.2008 tarihinden itibaren dava tarihine kadar 1.000,00'er TL'den toplam 9.000,00 TL ecrimisil ödenmesi gerektiğini, davalı ...'in davalılarla birlikte müştereken ve müteselsilen toplam 9.000,00 TL ecrimisil bedelinden sorumlu olduğunu ileri sürerek, davalıların yapmış olduğu müdahalenin men'ine, ecrimisil bedelinin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte müvekkiline ödenmesine, müvekkili lehine hükmedilen toplam ecrimisil bedelinin, ... Asliye 2. Hukuk Mahkemesi'nce hükmedilen tazminat bedelinden mahsubuna karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalılar ... dışındaki davalılar vekili, müvekkillerinin zilyet olduğunu, müvekkilleri ile davacı arasında sözleşme temelinde edim yükümlülüğü doğuran borç ilişkisi olmadığını, taşınmazların davacıya ait olmadığını, davacının taleplerini Necati Tekin'e yöneltmesi gerektiğini, müvekkillerinin kötüniyetli olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.