(Kapatılan)14. Hukuk Dairesi 2011/8005 E. , 2011/9055 K. "" MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi DAVALILAR : ... VD. Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 29.01.2007 gününde verilen dilekçe ile yükleniciden temlik alınan hakka dayalı tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda, davanın kısmen kabulüne dair verilen 09.02.2011 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılardan ... ve ... tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin ka…
**(Kapatılan)14. Hukuk Dairesi 2011/8005 E. , 2011/9055 K.** **"İçtihat Metni"** MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi DAVALILAR : ... VD. Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 29.01.2007 gününde verilen dilekçe ile yükleniciden temlik alınan hakka dayalı tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda, davanın kısmen kabulüne dair verilen 09.02.2011 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılardan ... ve ... tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü: K A R A R Dava, yüklenicinin temliki işlemine dayalı tapu iptali tescil ve gecikme tazminatı tahsili istemleriyle açılmıştır. Davalı yüklenici, satış vaadi sözleşmesi bedelinin ödenmediğini, açılan davanın reddini savunmuştur. Davalılardan arsa sahibi ..., yapıya iskan ruhsatı alınmadığını, davanın reddi gerektiğini belirtmiş, diğer davalı arsa sahibi savunmada bulunmamıştır. Mahkemece, dava kısmen kabul edilmiş, yapının iskan giderleri davacıya depo ettirilerek çekişme konusu 7 numaralı bağımsız bölümün davacı adına tesciline, gecikmeden kaynaklanan 4.345,00 TL kira tazminatının davalı yükleniciden tahsiline, fazla istemin reddine karar verilmiştir. Hükmü, davalı yüklenici ... ile davalı arsa sahiplerinden ... temyiz etmiştir. 1-Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve tüm dosya içeriği ile özellikle davada dayanılan 05.02.2003 günlü satış vaadi sözleşmesinde satış bedelinin davalı yüklenici tarafından tahsil edildiğinin belirtmesine göre yüklenici ...’ın bütün temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir. ./.. 2011/8005 - 2011/9055 -2- 2-Davalı arsa sahibi ...’in temyiz itirazlarına gelince; Davalılar arasındaki 20.03.2002 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yükleniciye kişisel hak sağlar. Eserin arsa sahiplerine tesliminde (BK m.364) yüklenici kazandığı kişisel hakkı doğrudan arsa sahiplerine karşı ileri sürebileceği gibi uygulamada görüldüğü üzere bu hakkı üçüncü kişilere temlik ederek kendisine inşaat yapımında finans sağlayabilir. Yüklenicinin kişisel hakkını üçüncü kişiye temlik etmesi durumunda, üçüncü kişinin ifa talebine muhatap olan arsa sahibi yükleniciye karşı ne tür haklara sahip ise bunları üçüncü kişiye de ileri sürer hale gelir (BK m.167). Temlik işlemine ilişkin bu genel açıklamalardan sonra, somut olaya gelince;