15. Hukuk Dairesi 2014/5549 E. , 2015/4219 K. "" Mahkemesi :Tokat 2. Asliye Hukuk Hakimliği Tarihi :27.06.2014 Numarası :2013/50-2014/554 Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı ile davalı vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının, son hakedişte yapılan nefaset kesintisini…
**15. Hukuk Dairesi 2014/5549 E. , 2015/4219 K.** **"İçtihat Metni"** Mahkemesi :Tokat 2. Asliye Hukuk Hakimliği Tarihi :27.06.2014 Numarası :2013/50-2014/554 Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı ile davalı vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının, son hakedişte yapılan nefaset kesintisinin, hakedişlerde ödenmeyen fiyat farkının, ödemelerdeki gecikme nedeniyle oluşan vade farkının ve sözleşme dışı imalat bedelinin tahsili istemlerine ilişkin olup; mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir. 2-Davacı vekili, davacı yüklenicinin işe başlamasından sonra davalı idarenin yeniden zemin etüdü yaptırdığını, bu nedenle 45 gün süre uzatımı verdiğini, davalı idareden kaynaklanan nedenlerle 21.12.2011 tarihinde bitirilecek işin 16.05.2012 tarihinde bitirildiğini, sözleşmenin 14/2. maddesi gereğince idarenin kusurundan kaynaklı bir nedenden dolayı süre uzatımı verilmesi durumunda 24.12.2002 tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre fiyat farkı ödeneceğinin hüküm altına alındığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 1.000,00 TL fiyat farkı bedelinin davalı idareden tahsilini talep etmiş, mahkemece bu alacak kalemi hakkındaki talep kısmen kabul edilerek 218,31 TL fiyat farkı alacağının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.