(Kapatılan)15. Hukuk Dairesi 2007/914 E. , 2007/3464 K. "" Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı-k.davalı T.Elektrik İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü ile davalı ... vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Taraflar arasındaki uyuşmazlık, düzenl…
**(Kapatılan)15. Hukuk Dairesi 2007/914 E. , 2007/3464 K.** **"İçtihat Metni"** Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı-k.davalı T.Elektrik İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü ile davalı ... vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Taraflar arasındaki uyuşmazlık, düzenlemesi Borçlar Kanunu’nun 355 ve devamı maddelerinde yapılan eser sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Davacı iş sahibi ile davalı yüklenici ... Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan 22.08.2002 tarihli sözleşme uyarınca, davalı yüklenici şirket “2 adet komple diş ünitinin davacının göstereceği yere, çalışır vaziyette montajının yapılarak teslim edilmesi işi”ni 200.000.000.000 + KDV bedelle üstlenmiştir. Sözleşme uyarınca diş ünitleri sözleşme tarihini takip eden 60 gün içinde davacı kuruma teslim edilecektir. Davacı, bu davasında; sözkonusu cihazların 25.10.2002 tarihinde teslim alındığını, davacı Kurumun Sağlık Müdürlüğü elemanlarınca tanzim edilen ve Kurumun o tarihte Sağlık Müdürü olan davalı ... Gedik tarafından imzalanarak onaylanmış 25.10.2002 tarihli fatura arkasına yazılı ifadelerden anlaşılması nedeniyle, davalı yüklenici şirkete sözleşmenin 13.maddesi uyarınca 4 gün karşılığı 800.000.000 lira gecikme cezası kesildiğini, ancak Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yapılan inceleme sonunda diş ünitlerinden birinin 19.11.2002 tarihinde, diğerinin de 07.01.2003 tarihinde çalışır vaziyette teslim edilmiş olduğunun anlaşıldığını, bu nedenle davalı yüklenici şirkete 9.900.000.000 TL. daha gecikme cezası uygulanması gerektiğini, işlemiş faizi ile birlikte 18.110.147.122 liraya ulaşan gecikme cezasından, davalı yüklenici şirketin 12.000.000.000 liralık teminat mektubunun paraya çevrilerek bu kadarlık kısmın tahsil edildiğini ileri sürerek; tahsil edilemeyen 6.202.818.788 liranın davalı yüklenici şirket ile davacı Kurumun Sağlık Müdürü olan davalı ... ve Sağlık Hizmetleri Şefi olan davalı Hakkı’dan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı yüklenici şirket süresinde açtığı karşı davasında ise, 14.07.2004 tarihli teminat mektubunun iş sahibi şirket tarafından haksız olarak tahsil edildiğini belirterek, 12.000.000.000 liranın davacı ve karşı davalı iş sahibinden tahsilini talep etmiştir. Mahkemece asıl davada davalı yüklenici şirket hakkındaki davanın reddine, davalı ... hakkındaki davanın kabulüne, davalı ... hakkında açılan davanın HUMK’nın 409. maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına, davalı yüklenicinin açtığı karşı davanın ise kabulüne karar verilmiştir. Karar, davacı iş sahibi ve davalılardan ... tarafından temyiz edilmiştir.