15. Hukuk Dairesi 2017/2637 E. , 2018/3215 K. "" Mahkemesi:Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Asıl davada sözleşmenin haksız feshedildiği ileri sürülerek ödenmeyen hakediş bedelinin; birleşen karşı davada ise uzatılan sürede işin bitirilmemesi nedeni…
**15. Hukuk Dairesi 2017/2637 E. , 2018/3215 K.** **"İçtihat Metni"** Mahkemesi:Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Asıl davada sözleşmenin haksız feshedildiği ileri sürülerek ödenmeyen hakediş bedelinin; birleşen karşı davada ise uzatılan sürede işin bitirilmemesi nedeniyle sözleşmenin münfesih olduğu ileri sürülerek fesih tarihine kadarki gecikmeler nedeniyle cezai şartın, kalan işlerin daha yüksek bedelle dava dışı üçüncü kişilere yaptırılması nedeniyle uğranılan zararların, imalâttaki kusur ve ayıpların giderilmesi için yapılan harcamaların, itibar ve prestij kaybı nedeniyle uğranılan manevi zararın tahsili talebinden ibarettir. Asıl davada; davacı taşeron, davalılar ise yüklenici, birleşen davada davacılar yüklenici, davalı ise taşerondur. Davacı taşeron vekili, davalı ... Tek İnş. San. Tic. - ... Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adi ortaklığı tarafından yapımı üstlenilen ... Havalimanı otopark inşaatı bünyesinde yaptırılması planlanan "mini kazık ankraj uygulaması" davacı şirketin 25.04.2007 tarihinde imzalanan sözleşme ile üstlendiğini,davacının yapacağı iş karşılığında sözleşme gereğince KDV hariç davalılarca kendisine 1.050.000,00 TL ödemede bulunulacağını taahhüt edildiğini, ancak davalıların 382.000,00 TL nakit ve çekle ödemede bulunduklarını, sözleşmenin 5. maddesinde işin teslim tarihi olarak 15.07.2007 olarak belirlendiğini, ancak davalının sözleşmeden kaynaklanan edim ve yükümlülüklerini süresinde yerine getirmediğini, bunun üzerine 13.08.2007 tarihinde ek protokol imzaladıklarını, davalının ek protokolün 2. maddesine uymayarak ödemeleri yapmadığı gibi diğer edimleri de yerine getirmediğini, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak yapılan sözleşme gereği yapılan işlere tekamül eden kısım olan ve davalının ödemediği 565.835,00 TL'nin temerrüt tarihi olan 06.08.2007 tarihinden itibaren banka mevduat faizi uygulanan en yüksek banka reeskont faizi ile birlikte tahsiline, karar verilmesini dava ve talep etmiştir.Davalı yükleniciler vekili; Yapı Tek İnş. San. Tic. - ... Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Adi ortaklığının tüzel kişiliğinin bulunmadığını, bu nedenle taraf ehliyeti olmayan adi ortaklığa karşı açılan davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesini, aksi takdirde davalı ... ortaklığının davacı firmaya hiç bir borcunun bulunmadığı dikkate alınarak davanın reddini savunmuştur. Birleşen ...5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2008/526 Esas sayılı dava dosyasında;