Satış sözleşmesinden dönen alıcı, satılanı, ondan elde ettiği yararları ile birlikte satıcıya geri vermekle yükümlüdür. Buna karşılık alıcı da, satıcıdan aşağıdaki istemlerde bulunabilir: 1. Ödemiş olduğu satış bedelinin, faiziyle birlikte geri verilmesi. 2. Satılanın tamamen zaptında olduğu gibi, yargılama giderleri ile satılan için yapmış olduğu giderlerin ödenmesi. 3. Ayıplı maldan doğan doğrudan zararının giderilmesi. Satıcı, kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alıcının
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine mahkememizde açılan davada yapılan açık yargılamalar neticesinde ;DAVA:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ... isimli şirket yetkilisi olan müvekkili davacının 02.05.2019 tarihinde davalı ... Ticaret Ltd. Şti. ile 60,000,00 TL bedelli otomatik halı yıkama makinesi alımı için sözleşme imzaladığını ödemelerin 30.000,00 TL'si nakit, geri kalan kısmı için de davacının imzaladığı 5.400,00 TL bedelli 6 adet senet ile yapılacağı hususunda anlaşmaya varıldığını, davaya konu halı yıkama makinesinin sözleşmenin imzalanmasından 25 iş günü sonra teslim edilmesinin kararlaştırıldığını, ancak davalı tarafından süresinde teslim edilemeyerek 2 ay sonrasında teslim edildiğini, makine teslim edildiğinde kurulumunun yapılmasını bekleyen davacının parçalar eksik olduğu için kurulumunun yaptıramadığını, davalıya durumu bildirmesine rağmen sürekli oyalandığını ve parçaların gönderilmediğini, bunun üzerine 18.07.2019 tarihinde ... Noterliği'nden ... yevmiye numaralı ihtarname ile durumu davalıya bildirdiğini, ancak kendisine bir geri dönüş olmadığı gibi, davacının İşyerini artık işletemez hale geldiğini ve kapatmak zorunda kaldığını, aynı ihtarnamede sözleşmeden dönüldüğünü ve malın ihtarnamenin tesliminden itibaren 7 gün içerisinde iade alınmasını talep ettiğini, aksi halde malın depo edildiği her gün için depo parası talep edeceğini bildirdiğini, son olarak arabulucuya başvurulduğunu ancak bu çabaların da sonuçsuz kaldığını iddia ederek; ayıplı malın iadesi ile ödenen toplam 35.400,00 TL'nin 05.07.2019 tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile ödenmesini ve imzalanan senetlerin davacıya iadesini, 22.07.2019 tarihinden itibaren davacının uğramış olduğu 24.600,00 TL zararın işlemiş yasal faizi ile Ödenmesini, 29.07.2019 tarihinden itibaren günlük 100,00 TL depo bedelinin işlemiş yasal faizi ile ödemesini arz ve talep ederek dava açmıştır.