(Kapatılan)15. Hukuk Dairesi 2011/5163 E. , 2012/6024 K. "" Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davacı-k.davalı ...Gıda ve İht. Mad. Tic. ve San. A.Ş. vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı-k.davalı vekili Avukat ... ile davalı-k.davacı ... vekili Avukat ... geldi. Diğer davalı ... Giyim Gıda Tur. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. vekili gelmedi. Temyiz dilekçelerinin süresi …
**(Kapatılan)15. Hukuk Dairesi 2011/5163 E. , 2012/6024 K.** **"İçtihat Metni"** Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davacı-k.davalı ...Gıda ve İht. Mad. Tic. ve San. A.Ş. vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı-k.davalı vekili Avukat ... ile davalı-k.davacı ... vekili Avukat ... geldi. Diğer davalı ... Giyim Gıda Tur. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. vekili gelmedi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Asıl dava, arsa sahibi davalıdan satın alınan 3 adet bağımsız bölümün süresinde teslim edilmemesinden dolayı mahrum kalınan kiranın inşaatın yüklenicisi olan diğer davalı ile birlikte arsa sahibinden tahsiline karar verilmesi istemiyle açılmıştır. Davalı ... vekili, davacıya satılan dairelerin tapu kaydı devredilerek edim borçlarını ifa ettiklerinden, ayrıca davanın dayanağı 22.08.2006 tarihli sözleşmedeki imzanın kendilerini de bağlamadığını belirterek davanın reddini savunmuştur. Diğer davalı kooperatif, inşaatın yüklenicisi bulunduğunu, davacının vekâletname vermeyerek gecikmeye neden olduğundan tazminat isteyemeyeceğini, bu nedenle davanın reddini istemiş, karşı davasında davacıya ait 3 adet bağımsız bölümde fazladan gerçekleştirilen imalât bedelinin tahsiline karar verilmesini istemiş, mahkemece asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Davalılar arasında 03.06.2005 tarihli ... A.Ş.'ye ait taşınmaz üzerine arsa payı karşılığı inşaat yapımı konusunda sözleşme imzalanmış, davalı ... bu sözleşme uyarınca kendisine verilmesi kararlaştırılan C blokta bulunan 3 adet bağımsız bölümü davacıya satarak tapuda pay devrini gerçekleştirmiştir. Buna göre davalılar arasında BK'nın 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi, ... ile ...arasında daire satış sözleşmesi bulunduğu anlaşılmaktadır. Davacı ile davalı kooperatif arasında akdî ilişkinin varlığı iddia olunmadığı gibi usulen kanıtlanmış da değildir. Ayrıca davacı arsa sahibinden kat karşılığı inşaat sözleşmesindeki haklarını temlik aldığını da kanıtlayabilmiş değildir. Bu nedenle ...A.Ş.'nin kooperatiften gecikme tazminatı istemesinin yasal dayanağı bulunmadığından asıl davada kooperatifin taraf sıfatının varlığından söz edilemez.