Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirketçe sigortalı bulunan evin... hattında meydana gelen patlama sonucunda hasar gördüğünü bu hasarın tazminine ilişkin konut sahibinin kendilerine başvurduğunu müvekkili şirketçe yapılan hasar tespiti ile 1.995 TL tutarındaki zararı sigortalısına ödediklerini, bu hasarın oluşumunda davalı kurumun %100 kusurlu olması sebebiyle yapılan ödemenin davalıdan talep edildiğini ödeme yapılmaması sonucu İstanbul ... İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı dosy
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Taraflar arasında 21/10/2013 tarihinde anahtar teslim götürü bedel "Ordu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi" sözleşmesinin akdedildiğini, işin ortaya çıkan sorunlar nedeni ile teslim süresinin uzatıldığını, davacı tarafından 20/05/2014 tarihinde işin bitim tarihine eklenen süre nedeniyle fiyat farkı talep edildiğini, zemin iyileştirmesi için 57 gün ve yer teslimi ile mahal teslimi arasındaki 44 gün olmak üzere toplam 101 günlük sürenin iş bitim süresine eklenmesi gerektiğini, davalı kurumun toplam 93 günlük süre uzatımının uygun olacağına dair yazılı bildirim yaptığını, taraflar arasındaki sözleşme hükümleri gereği süre uzatımı verilmesi halinde fiyat farkı ödeneceğinin hüküm altına alındığını, zemin iyileştirme işlerinin sözleşme dışı ilave iş niteliğinde olduğunu, davalı kurumun fiyat farkı talebini reddettiğini beyanla sözleşme fazlası yapılan ve ödenmeyen 1.000,00 TL fiyat farkı alacağının daha sonra ıslah yoluyla arttırılarak fazlaya dair haklarının saklı kalması kaydıyla en yüksek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.