Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izle
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile ... Mobilya arasında ... Sahne Sanatları Gösteri ve İdare Destek Binası inşaatının yapılması için 01.08.2018 tarihli sözleşme düzenlendiğini, sözleşme kapsamında işin bitim aşamasına kadar getirildiğini, hak edişlerin derhal ödeneceği belirtilmesine rağmen içeride 694.220,24 TL alacağı biriktiğini, müvekkili tarafından davalı ... Mobilyaya toplam 1.621,976,99 TL tutarında fatura düzenlendiğini, faturalar karşılığı 927.756,75 TL tahsilat yapıldığını, halen bakiye 694.220,24 TL alacağı kaldığını, teslim edilen bir kısım faturaların noter aracılığı ile iade edildiğini, bu nedenle taraflar arasındaki alacak borç ilişkisinin faturalar üzerinden değil, yapılan teslim edilen ve halen kullanılan işler ve ödemeler üzerinden hesaplanması gerektiğini, işlerin iş takvimine uyularak yerine getirildiği ancak ödemelerin zamanında yapılmadığını, kullanılan malzemelerin dövize endeksli olması sebebi ile zarar edildiğini, karşı tarafla iyi niyetli yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine işin bırakıldığını, ... numaralı ihtarname gönderildiğini, birikmiş olan 694.220,24 TL’nin ödenmesi istenmiş ancak davalıların gönderdiği cevabi ihtarnamelerde borçlarının olmadığının belirtildiğini, işin tam ve eksiksiz zamanında yapılmadığının belirtildiği ancak gecikmenin davalılar şantiye yetkilileri ve mimarlık şirketinin teknik detaylarda yaptığı değişikliklerden kaynaklandığını, müvekkili ile yapılan sözleşme iptal edilmeden henüz geçerliliğini korurken şantiyeye başkasının girmesine izin verildiğini, müvekkiline ait malzemeler ve imalatlar kullanılarak montajlar yapıldığını, değişik iş dosyası ile yaptırılan delil tespitinde müvekkilinin 1.111.666,50 TL tutarında toplam imalat yaptığının tespit edildiğini, davalı ...’nın üst işveren, kullanan ve yararlanan olarak hukuki sorumluluğunun bulunduğu, doğrudan bir yazılı sözleşme olmasa da TTK.’ya göre müteselsil sorumluluk bulunduğunu, vekaletsiz İş görme hükümleri doğrultusunda taraflarına ödeme yapılması gerektiğini, müvekkilinin bakiye alacağına karşılık fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100,00 TL’nin ihtarnamenin tebliğ tarihi olan 13.05.2019 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka reeskont faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı şirkete ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.