11. Hukuk Dairesi 2022/7052 E. , 2024/1549 K. "" İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi SAYISI : 2021/1868 Esas, 2022/1035 Karar vekili Avukat ... vekili Avukat ... DAVA TARİHİ : HÜKÜM : Kısmen kabul İLK DERECE MAHKEMESİ :Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) SAYISI : 2020/585 E., 2021/193 K. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kısm…
**11. Hukuk Dairesi 2022/7052 E. , 2024/1549 K.** **"İçtihat Metni"** İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi SAYISI : 2021/1868 Esas, 2022/1035 Karar vekili Avukat ... vekili Avukat ... DAVA TARİHİ : HÜKÜM : Kısmen kabul İLK DERECE MAHKEMESİ :Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) SAYISI : 2020/585 E., 2021/193 K. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararın taraf vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi hükmü kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü: I. DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili ile dava dışı yüklenici Askon İnşaat Tur. San. Tic. Ltd. Şti arasında kanalizasyon ve içme suyu inşaatı yapım işi sözleşmesi imzalandığını, yüklenici Askon şirketinin sözleşmede belirtilen hususlara uymadığı ve işi süresinde bitirmediği tespit edildiğinden sözleşmenin feshedildiğini, söz konusu işe ait ve yüklenici şirket lehine düzenlenen 14.03.2016 tarihli 540.000,00 TL tutarındaki kesin teminat mektubunun nakte çevrilerek müvekkilinin banka hesabına yatırılması için 03.04.2017 tarihinde bankaya başvurulduğunu, teminat mektubunun nakte çevrilmemesi üzerine bu kez 07.04.2017 tarihinde yeniden talepte bulunulduğunu, davalı bankanın müvekkiline verdiği cevapta Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.04.2017 tarih 2017/13 D.İş sayılı dosyasında verilen teminat mektubunun nakde çevrilmemesine ilişkin ihtiyati tedbir kararına istinaden talebin karşılanamadığının belirtildiğini, ancak teminat mektubunda talep üzerine derhal ve gecikmesiz nakte çevrileceği hususunun yer aldığını, bankanın tazmin başvurusu yapıldığı tarihte hiçbir neden göstermeden ödeme yapmaktan kaçındığını, bir gün sonra verilen ihtiyati tedbir kararını gerekçe gösterdiğini, davalı bankanın talep tarihinden sonra verilen ihtiyati tedbir kararına rağmen ödeme yapmaktan kaçınamayacağını, müvekkilinin itirazı üzerine 16.05.2017 tarihinde ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verildiğini, teminat mektubunun tahsili için başlatılan icra takibine davalının haksız olarak itiraz etmesi nedeniyle takibin durduğunu ileri sürerek Manisa 4. İcra Müdürlüğü'nün 2017/2936 E. sayılı dosyasına davalı tarafından yapılan itirazın iptali ile davalı aleyhine %20 oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir. II. CEVAP