(Kapatılan)15. Hukuk Dairesi 2007/484 E. , 2007/2400 K. "" Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı-k.davalılar vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı-k.davalılar vekili avukat ... ile davalı-k.davacılar vekili avukat .... Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade…
**(Kapatılan)15. Hukuk Dairesi 2007/484 E. , 2007/2400 K.** **"İçtihat Metni"** Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı-k.davalılar vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı-k.davalılar vekili avukat ... ile davalı-k.davacılar vekili avukat .... Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü K A R A R Asıl dava, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi uyarınca, arsa sahipleri tarafından yüklenicilerden bağımsız bölüm alan 3.kişiler aleyhine gecikme tazminatı ve dairelerin düşük bedelle satılması nedeniyle tazminat istemine, karşı dava ise yükleniciye ait olup arsa sahipleri tarafından satıldığı iddia olunan daire bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece her iki davanın da reddine dair verilen karar davacı-k.davalılar vekilince temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı-karşı davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir. 2-Davacılar ile dava dışı yüklenici ... arasında imzalanan ve biçimine uygun olarak düzenlenmiş olan 09.04.1993 tarihli sözleşmenin 7.maddesinde kararlaştırılan teslim süresi inşaat ruhsat tarihinden itibaren 24 aydır. Davacı arsa sahiplerine ait bağımsız bölümlerin yüklenici tarafından süresinde bitirilip teslim edilmediği, davalılar tarafından eksikliklerin tamamlandığı ve satın aldıkları bağımsız bölümlerin adlarına tescil edildiği Eskişehir Asliye 5.Hukuk Mahkemesi’nin 2002/20 Esas 2003/556 Karar sayılı dosyası kapsamından anlaşılmaktadır. Eser sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen sözleşme olduğundan yüklenici teslim borcunda temerrüde düşmüşse, iş sahibi BK’nın 106-108. maddelerinden yararlanarak üç ayrı seçimlik hakkından birini kullanabilir. Bunlar aynen ifa ve gecikmeden dolayı tazminat isteme hakkı, aynen ifayı reddederek müspet zararı talep hakkı ve akdi feshederek menfi zararı istemektedir. Dava dışı yüklenici temerrüde düşmesine rağmen davacı arsa sahipleri akdi feshetmeyerek aynen ifayı beklemişler ve bu dava ile seçimlik haklarını gecikme tazminatını talep etme şeklinde kullanmışlardır.