15. Hukuk Dairesi 2018/5461 E. , 2019/3434 K. "" Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı-birleşen dosya davacısı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Asıl ve birleşen dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan kira kaybı, eksik ve kusurlu iş ile fazla imalât bedellerinin tahsili talebi…
**15. Hukuk Dairesi 2018/5461 E. , 2019/3434 K.** **"İçtihat Metni"** Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı-birleşen dosya davacısı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Asıl ve birleşen dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan kira kaybı, eksik ve kusurlu iş ile fazla imalât bedellerinin tahsili talebine ilişkindir. Mahkemece asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın taraflarca temyiz edilmesi üzerinde Dairemizin 23.05.2012 tarih, 2011/7282 Esas ve 2012/3744 Karar sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmiş, mahkemece bozma ilâmına uyularak yapılan yargılama sonucunda asıl davanın kabulüne, birleşen davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davalı-birleşen dosyada davacı vekilinde yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme yapılarak hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının incelenmesinin artık mümkün olmamasına göre davalı-birleşen dosyada davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 2-Davacı arsa sahibi tarafından açılan asıl davada 09.08.2007 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre davalı yüklenici tarafından yapılan inşaatta bulunan eksik-kusurlu işler giderim bedeli olarak 14.000,00 TL, gecikme tazminatı bakımından 8.400,00 TL’nin tahsili talep edilmiş, birleşen davada ise davacı yüklenici vekili fazla imalât bedeli 10.000,00 TL’nin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Mahkemece asıl davanın 8.986,00 TL eksik ve ayıp giderim bedeli ile 8.400,00 TL gecikme tazminatı bakımından kısmen kabulüne, birleşen davanın 4.175,00 TL fazla iş bedeli bakımından kısmen kabulüne karar verilmiş, Dairemizin bozma ilâmına uyularak yapılan yargılama sonucunda ise asıl davanın 14.112,00 TL eksik ve ayıp giderim bedeli ile 9.915,00 TL gecikme tazminatı bakımından kabulüne, birleşen davanın 2.898,00 TL fazla iş bedeli bakımından kısmen kabulüne karar verilmiştir.