15. Hukuk Dairesi 2014/1314 E. , 2014/7535 K. "" Mahkemesi :Siirt 2. Asliye Hukuk Hakimliği Tarihi :14.11.2013 Numarası :2012/-146-2013/845 Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davacı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı şirket yetkilisi R.. İ.. T.. ile davalı vekili Avukat ... geldi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı şirket yetkisili ile davalı…
**15. Hukuk Dairesi 2014/1314 E. , 2014/7535 K.** **"İçtihat Metni"** Mahkemesi :Siirt 2. Asliye Hukuk Hakimliği Tarihi :14.11.2013 Numarası :2012/-146-2013/845 Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davacı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı şirket yetkilisi R.. İ.. T.. ile davalı vekili Avukat ... geldi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı şirket yetkisili ile davalı avukatı dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin olup, davada 165.065,00 TL'nin fesih tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsili istenmiştir. Davalı vekili davanın reddini savunmuş, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerince süresinde temyiz edilmiştir. Davacı şirket yüklenici, davalı ise iş sahibidir. Taraflar arasında düzenlenen 18.10.2010 tarihli eser sözleşmesi ile kapalı spor salonu inşaası işinin yapımı davacı tarafından yüklenilmiştir. Davalı işin zamanında bitirilemeyeceği, davacının iş programına uymadığı gerekçesi ile 23.01.2012 tarihinde sözleşmeyi feshetmiştir. Davanın konusu, haksız fesih nedeniyle uğranılan zarar, nakde çevrilen teminat mektubu bedelinin iadesi, hakedişe bağlanmayan alacaklar, geçici kabul kesintilerinin iadesi, fiyat farkı alacağı ve sair masraflardır. Davanın konusuna göre uyuşmazlığın çözümü, hukuk dışında özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden mahkemece mahallinde keşif yapılarak bilirkişi incelemesi yaptırılmış, teknik uzmandan oluşan iki kişilik bilirkişi kurulundan 13.08.2012 havale tarihli rapor alınmıştır. Alınan bilirkişi raporunda davacı tarafından yapılan imalâtın toplam işe oranının %38,35 olduğu, buna göre davacıya 171.571,55 TL eksik ödeme yapıldığı sonucuna varılmıştır. Tarafların itirazı üzerine talimat yoluyla teknik uzmanlar ve hesap bilirkişinden oluşan üç kişilik bilirkişi kurulundan 12.09.2013 tarihli rapor alınmış, bu raporda davalı tarafından sözleşmenin haklı nedenle feshedildiği, düzenlenen sekiz adet ara hakedişle davacıya 668.843,67 TL ödeme yapıldığı, sözleşme bedeline göre işin gerçekleşme oranının %31,28 olduğu, sözleşme feshedildiğinden geçici kabul kesintisinin iadesi gerektiği görüşüne varılmış, mahkemece bu rapora itibar edilerek davanın kısmen kabulüne, 20.065,00 TL geçici kabul kesintisinin fesih tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.