23. Hukuk Dairesi 2015/5975 E. , 2016/4012 K. "" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı, davacı vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vekili Av. ... ile davacı vekili Av. ...'un gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan …
**23. Hukuk Dairesi 2015/5975 E. , 2016/4012 K.** **"İçtihat Metni"** MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı, davacı vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vekili Av. ... ile davacı vekili Av. ...'un gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Davacı vekili, müvekkilinin,.... sayılı taşınmaz üzerinde inşaat halinde bulunan A blok 1. kattaki daireyi 27.12.1999 tarihli taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile davalıdan satın aldığını, davalının, bu bağımsız bölüme karşılık gelen 14/201 oranındaki hisseyi müvekkiline 09.05.1999 tarihinde devrettiğini, daireyi ise 12.05.2000 tarihli tutanak ile teslim ettiğini, ancak, daha sonra, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığı dava dışı yüklenici ile müvekkilinin de aralarında bulunduğu bir kısım tapu sahibine karşı açtığı davada, dava dışı yüklenicinin sözleşmeye göre inşaatı süresinde yapıp teslim etmediği, inşaatın yasal hale gelmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ile müvekkilinin de aralarında bulunduğu davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davalı adına tesciline karar verildiğini, bu kararın Yargıtay denetiminden geçerek kesinleştiğini, oysaki müvekkili ile dava dışı yüklenici arasında hukuki bir ilişki bulunmadığını, müvekkilinin satış bedelini davalı arsa sahibine ödediğini, tapusunun iptal edilmesiyle müvekkilinin büyük zarara uğradığını, bağımsız bölümün rayiç değeri ile müvekkilince bağımsız bölüme yapılan masrafların ve ödemek zorunda kalacağı kal, yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin davalıdan tahsili gerektiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 20.000,00 TL'nin reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiş, ıslah yoluyla talebini 168.976,94 TL'ye artırmıştır. Davalı vekili, dava konusu taşınmazın ....lı dosyasında yapılan yargılama sonucunda müvekkili adına tesciline karar verildiğini, bu kararın eldeki dava yönünden kesin hüküm teşkil ettiğini, taşınmazın davavacıya, dava dışı yüklenici tarafından satıldığını, müvekkilinin tapudaki hisse devrini yüklenici adına yaptığını, taşınmazın tapu kaydında yüklenici adına şerh bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir. .../... S.2