(Kapatılan) 13. Hukuk Dairesi 2008/13952 E. , 2009/4076 K. "" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalı ile 269 kalem sarf malzemesinin temini konusunda 29.4.2004 tarihinde sözleşme yapıldığını, süresinde malzemeleri tesli…
**(Kapatılan) 13. Hukuk Dairesi 2008/13952 E. , 2009/4076 K.** **"İçtihat Metni"** MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalı ile 269 kalem sarf malzemesinin temini konusunda 29.4.2004 tarihinde sözleşme yapıldığını, süresinde malzemeleri teslim ettiği halde geç teslim nedeni ile 14.000 YTL. gecikme cezası tahakkuku yapıldığını yine ithali yapılamayan DK-line solisyon isimli malzemenin mücbir sebep nedeni ile teslim edilemediği halde 76.292 YTL. cezai şartın tahakkuk ettirilerek toplam 90.351 YTL. nin hak edişlerden kesildiğini ileri sürerek, kesinti tarihinden faizi ile istirdadına karar verilmesini istemiştir. Davalı, davacının sözleşme gereğince 31.5.2004 tarihinde teslim etmesi gereken malzemeyi 21.6.2005 tarihine kadar gecikmeli olarak partiler halinde teslim ettiğini, bir kalem malzemenin de hiç teslim edilmediğini, uygulanan gecikme cezasının 31.5.2004 tarihindeki teslimatla ilgili olmayıp, hiç teslim edilmeyen ve geç teslim edilen malzemelerle ilgili olduğunu, ilacın ithalini engelleyen hiç bir yasal düzenlemenin bulunmadığını, bu nedenle mücbir sebep bulunmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir. 2-Taraflar arasındaki sözleşmede, eczane ünitesi 269 kalem sarf malzemesinin işe başlama tarihinden 30 gün içinde sipariş verildikçe teslim edileceği açıklandıktan sonra, 17. 2008/13952-2009/4076