23. Hukuk Dairesi 2013/2415 E. , 2013/4388 K. "" MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki karşılıklı alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kısmen kabulüne karşı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün taraf vekillerince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı-karşı davalı vekili Av. ... ile davalı-karşı davacı kooperatif başkanı .... ve vekili Av. ...'…
**23. Hukuk Dairesi 2013/2415 E. , 2013/4388 K.** **"İçtihat Metni"** MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki karşılıklı alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kısmen kabulüne karşı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün taraf vekillerince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı-karşı davalı vekili Av. ... ile davalı-karşı davacı kooperatif başkanı .... ve vekili Av. ...'nun gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçelerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili, müvekkili ile davalı arsa sahibi kooperatif arasında ....03.2004 tarihinde düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca müvekkilinin edimini yerine getirmeye devam ettiği sırada, sözleşmenin haksız şekilde davalı arsa sahibi tarafından feshedildiğini, müvekkilinin fesih tarihine kadar imalat yaptığını ve fesih nedeniyle elde edeceği kardan mahrum kaldığını ileri sürerek, yapılan imalat ile mahrum kalınan kar karşılığı şimdilik ....000,00 TL'nin fesih tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, 09.....2009 tarihli ıslahla istemini 226.000,00 TL' sına yükseltmiş, karşı davanın reddini istemiştir. Davalı-karşı davacı vekili, yüklenicinin sözleşmeyle kararlaştırılan sürede işi tamamlamadığını, yapılan imalatların sözleşme ve projeye uygun olmadığını ileri sürerek, mahrum kalınan kira nedeniyle ....000,00 TL ve inşaatın zamanında bitirilememiş olması nedeniyle maliyet artışından doğacak zarar karşılığı ....000,00 TL olmak üzere şimdilik toplam ....000,00 TL'nin fesih tarihinden itibaren faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiş, asıl davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, sözleşmenin süresinde ifa edilmemesi nedeniyle davalı arsa sahibi tarafından feshedildiği, yüklenicinin de yaptığı imalat bedelini isteyerek feshi zımni olarak kabul ettiğinden yaptığı imalatın değerini isteyebileceği, proje değişiklikleri nedeniyle sözleşmenin zamanında ifa edilmemesi nedeniyle karşı davadaki istemlerin yerinde olmadığı gerekçesiyle asıl davanın kısmen kabulü ile 180.751,... TL'nin dava tarihinden itibaren asıl davadaki davalıdan tahsiline, asıl davadaki fazlaya ilişkin istem ile karşı davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, taraf vekilleri ayrı ayrı temyiz etmiştir. ...-Tarafların tüm delilleri toplanıp, inceledikten ve son sözleri dinlenip duruşmanın bittiği bildirildikten sonra hakimin, HMK'nın 298/.... maddesi uyarınca kararı, gerekçesi ile birlikte yazması ve hüküm sonucunu HMK'nın 294/.... maddesinde öngörülen biçimde